📄 BOE-A-2017-12902 · Texto consolidado del BOE (06/10/2026)
Plazos de la Ley de Contratos del Sector Público: tabla con todos los plazos y cifras
Los plazos, edades y mayorías que aparecen en la Ley de Contratos del Sector Público, copiados literalmente del BOE con su artículo. Los plazos son de lo que más cae en los exámenes: repásalos aquí y conviértelos en flashcards.
CifraQué dice la leyArtículo
⏱️ Plazodos mesesLa prórroga se acordará por el órgano de contratación y será obligatoria para el empresario, siempre que su preaviso se produzca al menos con dos meses de antelación a la finalización del plazo de duración del contrato, salvo que en el pliego que rija el contrato se establezca uno mayor.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazodos mesesQuedan exceptuados de la obligación de preaviso los contratos cuya duración fuera inferior a dos meses.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazoseis mesesLa prórroga del contrato establecida en este apartado no será obligatoria para el contratista en los casos en que en el contrato se dé la causa de resolución establecida en el artículo 198.6 por haberse demorado la Administración en el abono del precio más de seis meses.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazocinco añosLos contratos de suministros y de servicios de prestación sucesiva tendrán un plazo máximo de duración de cinco años, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, respetando las condiciones y límites establecidos en las respectivas normas presupuestarias que sean aplicables al ente contratante.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazonueve mesestres mesesquince díasNo obstante lo establecido en los apartados anteriores, cuando al vencimiento de un contrato no se hubiera formalizado el nuevo contrato que garantice la continuidad de la prestación a realizar por el contratista como consecuencia de incidencias resultantes de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación producidas en el procedimiento de adjudicación y existan razones de interés público para no int…Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazocinco añosLa duración de los contratos de arrendamiento de bienes muebles no podrá exceder, incluyendo las posibles prórrogas que en aplicación del apartado segundo de este artículo acuerde el órgano de contratación, de cinco años.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazocinco añosSi la concesión de obras o de servicios sobrepasara el plazo de cinco años, la duración máxima de la misma no podrá exceder del tiempo que se calcule razonable para que el concesionario recupere las inversiones realizadas para la explotación de las obras o servicios, junto con un rendimiento sobre el capital invertido, teniendo en cuenta las inversiones necesarias para alcanzar los objetivos contractuales específi…Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ PlazoCuarenta añosa) Cuarenta años para los contratos de concesión de obras, y de concesión de servicios que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ PlazoVeinticinco añosb) Veinticinco años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio no relacionado con la prestación de servicios sanitarios.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ PlazoDiez añosc) Diez años en los contratos de concesión de servicios que comprendan la explotación de un servicio cuyo objeto consista en la prestación de servicios sanitarios siempre que no estén comprendidos en la letra a).Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazo30 mesesLos contratos de servicios complementarios de un contrato menor de obras podrán tramitarse también como contratos menores, aun cuando su duración exceda del año previsto en el apartado siguiente de este artículo, siempre que cumplan los requisitos previstos en el artículo 118 de esta ley, que su duración no exceda de 30 meses y que el exceso sobre el año de duración venga justificado exclusivamente por la duración…Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazoun añoLos contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118 no podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga.Artículo 29Plazo de duración de los contratos y de ejecución de la prestación
⏱️ Plazodiez añosPodrán ser designados vocales de este Tribunal los funcionarios de carrera de cuerpos y escalas a los que se acceda con título de licenciado o de grado y que hayan desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a diez años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.Artículo 45Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado
⏱️ Plazoquince añosEl Presidente del Tribunal deberá ser funcionario de carrera, de cuerpo o escala para cuyo acceso sea requisito necesario el título de licenciado o grado en derecho y haber desempeñado su actividad profesional por tiempo superior a quince años, preferentemente en el ámbito del derecho administrativo relacionado directamente con la contratación pública.Artículo 45Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado
⏱️ Plazoseis añosLa duración del nombramiento efectuado de conformidad con este apartado será de seis años y no podrá prorrogarse.Artículo 45Órgano competente para la resolución del recurso en la Administración General del Estado
⏱️ Plazocinco días hábilesEl órgano competente para resolver el recurso deberá adoptar decisión en forma motivada sobre las medidas cautelares dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación del escrito en que se soliciten.Artículo 49Solicitud de medidas cautelares
⏱️ Plazodos días hábilesA estos efectos, el órgano que deba resolver, en el mismo día en que se reciba la petición de la medida cautelar, comunicará la misma al órgano de contratación, que dispondrá de un plazo de dos días hábiles, para presentar las alegaciones que considere oportunas referidas a la adopción de las medidas solicitadas o a las propuestas por el propio órgano decisorio.Artículo 49Solicitud de medidas cautelares
⏱️ Plazoquince días hábilesEl procedimiento de recurso se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de quince días hábiles.Artículo 50Iniciación del procedimiento y plazo
⏱️ PlazoTreinta díasa) Treinta días a contar desde la publicación de la formalización del contrato en la forma prevista en esta Ley, incluyendo las razones justificativas por las que no se ha publicado en forma legal la convocatoria de la licitación o desde la notificación a los candidatos o licitadores afectados, de los motivos del rechazo de su candidatura o de su proposición y de las características de la proposición del adjudicat…Artículo 50Iniciación del procedimiento y plazo
⏱️ Plazoseis mesesb) En los restantes casos, antes de que transcurran seis meses a contar desde la formalización del contrato.Artículo 50Iniciación del procedimiento y plazo
⏱️ Plazotres días hábilesPara la subsanación de los defectos que puedan afectar al escrito de recurso, se requerirá al interesado a fin de que, en un plazo de tres días hábiles desde el siguiente a su notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición, quedando suspendida la tramitación del expediente con los efectos previstos en la L…Artículo 51Forma y lugar de interposición del recurso especial
⏱️ Plazocinco días hábilesLos interesados podrán hacer la solicitud de acceso al expediente dentro del plazo de interposición del recurso especial, debiendo el órgano de contratación facilitar el acceso en los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.Artículo 52Acceso al expediente
⏱️ Plazodiez díasEllo no obstante, el citado incumplimiento podrá ser alegado por el recurrente en su recurso, en cuyo caso el órgano competente para resolverlo deberá conceder al recurrente el acceso al expediente de contratación en sus oficinas por plazo de diez días, con carácter previo al trámite de alegaciones, para que proceda a completar su recurso.Artículo 52Acceso al expediente
⏱️ Plazodos días hábilescinco días hábilesEn este supuesto concederá un plazo de dos días hábiles al órgano de contratación para que emita el informe correspondiente y cinco días hábiles a los restantes interesados para que efectúen las alegaciones que tuvieran por conveniente.Artículo 52Acceso al expediente
⏱️ Plazodos días hábilesInterpuesto el recurso, el órgano competente para la resolución del recurso lo notificará en el mismo día al órgano de contratación con remisión de la copia del escrito de interposición y reclamará el expediente de contratación a la entidad, órgano o servicio que lo hubiese tramitado, quien deberá remitirlo dentro de los dos días hábiles siguientes acompañado del correspondiente informe.Artículo 56Tramitación del procedimiento
⏱️ Plazodos días hábilesSi el recurso se hubiera interpuesto ante el órgano de contratación autor del acto impugnado, este deberá remitirlo al órgano competente para la resolución del recurso dentro de los dos días hábiles siguientes a su recepción acompañado del expediente administrativo y del informe a que se refiere el párrafo anterior.Artículo 56Tramitación del procedimiento
⏱️ Plazocinco días hábilesSin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 52 con respecto al acceso al expediente por parte del recurrente, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la interposición, el órgano competente para la resolución del recurso dará traslado del mismo a los restantes interesados, concediéndoles un plazo de cinco días hábiles para formular alegaciones, que deberán presentarse necesariamente, en el registro del órgan…Artículo 56Tramitación del procedimiento
⏱️ Plazocinco días hábilesDe forma simultánea a este trámite, decidirá, en el plazo de cinco días hábiles, acerca de las medidas cautelares, si se hubiese solicitado la adopción de alguna en el escrito de interposición del recurso o se hubiera procedido a la acumulación, en el caso de que la solicitud de tales medidas se hubiera realizado con anterioridad a la presentación del recurso.Artículo 56Tramitación del procedimiento
⏱️ Plazodos díasEn todo caso, las medidas cautelares podrán acordarse de oficio por el órgano competente en cualquier fase del procedimiento dando audiencia sobre ello al órgano de contratación autor del acto impugnado, por plazo de dos días.Artículo 56Tramitación del procedimiento
⏱️ Plazodiez días hábilesCuando los interesados lo soliciten o el órgano encargado de la resolución del recurso no tenga por ciertos los hechos alegados por los interesados o la naturaleza del procedimiento lo exija, podrá acordarse la apertura del período de prueba por plazo de diez días hábiles, a fin de que puedan practicarse cuantas juzgue pertinentes.Artículo 56Tramitación del procedimiento
⏱️ Plazocinco días hábilesUna vez recibidas las alegaciones de los interesados, o transcurrido el plazo señalado para su formulación, y el de la prueba, en su caso, el órgano competente deberá resolver el recurso dentro de los cinco días hábiles siguientes, notificándose a continuación la resolución a todos los interesados.Artículo 57Resolución del recurso especial
⏱️ Plazodos mesesTranscurridos dos meses contados desde el siguiente a la interposición del recurso sin que se haya notificado su resolución, el interesado podrá considerarlo desestimado a los efectos de interponer recurso contencioso-administrativo.Artículo 57Resolución del recurso especial
⏱️ Plazo5 añosToda la información contenida en los perfiles de contratante se publicará en formatos abiertos y reutilizables, y permanecerá accesible al público durante un periodo de tiempo no inferior a 5 años, sin perjuicio de que se permita el acceso a expedientes anteriores ante solicitudes de información.Artículo 63Perfil de contratante
⏱️ Plazoseis mesesNo obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, podrá establecer una forma alternativa de acreditación que, en todo caso, será bien mediante certificación del órgano administrativo correspondiente, con vigencia mínima de seis meses, o bien mediante certificación del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en e…Artículo 71Prohibiciones de contratar
⏱️ Plazodos añosh) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el «Boletín Oficial del Estado» el incumplimiento a que se refiere el artículo 15.1 de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autónomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relac…Artículo 71Prohibiciones de contratar
⏱️ Plazodos añosLa prohibición de contratar se mantendrá durante el tiempo que permanezca dentro de la organización de la empresa la persona contratada con el límite máximo de dos años a contar desde el cese como alto cargo.Artículo 71Prohibiciones de contratar
⏱️ Plazocinco añosEn los casos en los que esta no haya establecido plazo, esa duración no podrá exceder de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme.Artículo 72Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento
⏱️ Plazotres añosEn el resto de los supuestos, el plazo de duración no podrá exceder de tres años, para cuyo cómputo se estará a lo establecido en el apartado tercero del artículo 73.Artículo 72Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento
⏱️ Plazotres mesesEn el caso de la letra a) del apartado 1 del artículo anterior, el procedimiento, de ser necesario, no podrá iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripción de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del apartado 2 del mismo artículo, si hubiesen transcurrido más de tres meses desde que se produjo la adjudicación.Artículo 72Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento
⏱️ Plazotres añosEn los restantes supuestos previstos en dicho artículo, el procedimiento para la declaración de la prohibición de contratar no podrá iniciarse si hubiesen transcurrido más de tres años contados a partir de las siguientes fechas:Artículo 72Apreciación de la prohibición de contratar. Competencia y procedimiento
⏱️ Plazo3 mesesLa inscripción de la prohibición de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente caducará pasados 3 meses desde que termine su duración, debiendo procederse de oficio a su cancelación en dicho Registro tras el citado plazo.Artículo 73Efectos de la declaración de la prohibición de contratar
⏱️ Plazoun añoLa expresión de la cuantía se efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de este sea igual o inferior a un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración superior.Artículo 79Criterios aplicables y condiciones para la clasificación
⏱️ Plazo15 díasEl órgano que deba otorgar o denegar la nueva clasificación deberá comunicar en el plazo de 15 días el acuerdo adoptado al órgano u órganos que otorgaron las clasificaciones que la nueva clasificación sustituye, quienes practicarán las correspondientes inscripciones registrales.Artículo 80Acuerdos o decisiones de clasificación: competencia, eficacia, recurso y clasificaciones divergentes
⏱️ Plazotres añosNo obstante, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado 3 de este artículo y en el artículo siguiente, para la conservación de la clasificación deberá justificarse anualmente el mantenimiento de la solvencia económica y financiera y, cada tres años, el de la solvencia técnica y profesional, a cuyo efecto el empresario aportará la correspondiente declaración responsable o en su defecto la documentación actualiza…Artículo 82Plazo de vigencia y revisión de las clasificaciones
⏱️ Plazoun añoa) El criterio para la acreditación de la solvencia económica y financiera será el volumen anual de negocios del licitador o candidato, que referido al año de mayor volumen de negocio de los tres últimos concluidos deberá ser al menos una vez y media el valor estimado del contrato cuando su duración no sea superior a un año, y al menos una vez y media el valor anual medio del contrato si su duración es superior a …Artículo 87Acreditación de la solvencia económica y financiera
⏱️ Plazodiez días hábilesEste requisito se entenderá cumplido por el licitador o candidato que incluya con su oferta un compromiso vinculante de suscripción, en caso de resultar adjudicatario, del seguro exigido, compromiso que deberá hacer efectivo dentro del plazo de diez días hábiles al que se refiere el apartado 2 del artículo 150 de esta Ley.Artículo 87Acreditación de la solvencia económica y financiera
⏱️ Plazodiez añosCuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta las pruebas de las obras pertinentes ejecutadas en los últimos diez años.Artículo 88Solvencia técnica en los contratos de obras
⏱️ Plazodiez añosA los efectos de clasificación de los contratistas de obras y de asignación de categorías de clasificación, el titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública podrá fijar mediante Orden, a propuesta de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, una relación de subgrupos de clasificación para los que el citado periodo de diez años será de aplicación.Artículo 88Solvencia técnica en los contratos de obras
⏱️ Plazocinco añosPara la clasificación en los subgrupos no incluidos en dicha relación solo se tendrá en cuenta la obra ejecutada dentro de los cinco años anteriores al de inicio del procedimiento de clasificación o de revisión de clasificación, así como la ejecutada durante dicho año.Artículo 88Solvencia técnica en los contratos de obras
🎂 Edadcinco añosEn los contratos cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a f) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un núme…Artículo 88Solvencia técnica en los contratos de obras
⏱️ Plazocinco añosdiez añosEn su defecto, y para cuando no sea exigible la clasificación, la acreditación de la solvencia técnica se efectuará mediante la relación de obras ejecutadas en los últimos cinco años, o en los últimos diez años si pertenecen a alguno de los subgrupos incluidos en la relación a la que se refiere el apartado 1.a, que sean del mismo grupo o subgrupo de clasificación que el correspondiente al contrato, o del grupo o s…Artículo 88Solvencia técnica en los contratos de obras
⏱️ Plazotres añosa) Una relación de los principales suministros realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia, los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en cuenta …Artículo 89Solvencia técnica en los contratos de suministro
🎂 Edadcinco añosh) En los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a g) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determin…Artículo 89Solvencia técnica en los contratos de suministro
⏱️ Plazotres añosa) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de, como máximo los tres últimos años, en la que se indique el importe, la fecha y el destinatario, público o privado de los mismos; cuando sea necesario para garantizar un nivel adecuado de competencia los poderes adjudicadores podrán indicar que se tendrán en…Artículo 90Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios
🎂 Edadcinco añosEn los contratos no sujetos a regulación armonizada, cuando el contratista sea una empresa de nueva creación, entendiendo por tal aquella que tenga una antigüedad inferior a cinco años, su solvencia técnica se acreditará por uno o varios de los medios a que se refieren las letras b) a i) anteriores, sin que en ningún caso sea aplicable lo establecido en la letra a), relativo a la ejecución de un número determinado…Artículo 90Solvencia técnica o profesional en los contratos de servicios
⏱️ Plazodoce mesesa) En el caso de contratos de duración determinada, cuando su duración sea igual o inferior a doce meses, el valor total estimado para la duración del contrato; cuando su duración sea superior a doce meses, su valor total, incluido el importe estimado del valor residual.Artículo 101Valor estimado
⏱️ Plazodoce mesesa) El valor real total de los contratos sucesivos similares adjudicados durante el ejercicio precedente o durante los doce meses previos, ajustado, cuando sea posible, en función de los cambios de cantidad o valor previstos para los doce meses posteriores al contrato inicial.Artículo 101Valor estimado
⏱️ Plazodoce mesesb) El valor estimado total de los contratos sucesivos adjudicados durante los doce meses siguientes a la primera entrega o en el transcurso del ejercicio, si este fuera superior a doce meses.Artículo 101Valor estimado
⏱️ Plazocuarenta y ocho mesesd) En los contratos de servicios en que no se especifique un precio total, si tienen una duración determinada igual o inferior a cuarenta y ocho meses, el valor total estimado correspondiente a toda su duración.Artículo 101Valor estimado
⏱️ Plazocuarenta y ocho mesesSi la duración es superior a cuarenta y ocho meses o no se encuentra fijada por referencia a un período de tiempo cierto, el valor mensual multiplicado por 48.Artículo 101Valor estimado
⏱️ Plazocinco añosPrevia justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y predeterminada de precios sólo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas,…Artículo 103Procedencia y límites
⏱️ Plazocinco añosLos costes de mano de obra de los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto.Artículo 103Procedencia y límites
⏱️ Plazocinco añosNo obstante, previa justificación en el expediente, podrá admitirse la revisión de precios en los contratos que no sean de obras, de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas o de suministro de energía, aunque su período de recuperación de la inversión sea inferior a cinco años siempre que la suma de la participación en el presupuesto base de licitación del contrato de…Artículo 103Procedencia y límites
⏱️ Plazotres mesesEl pliego de cláusulas administrativas particulares deberá detallar, en tales casos, la fórmula de revisión aplicable, que será invariable durante la vigencia del contrato y determinará la revisión de precios en cada fecha respecto a la fecha de formalización del contrato, siempre que la formalización se produzca en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de presentación de ofertas, o respecto a la …Artículo 103Procedencia y límites
⏱️ Plazoun añoSalvo en los contratos de suministro de energía, cuando proceda, la revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público tendrá lugar en los términos establecidos en este capítulo, cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento de su importe y hubiese transcurrido un año desde su formalización.Artículo 103Procedencia y límites
⏱️ Plazoquince díasEn caso de que se hagan efectivas sobre la garantía definitiva las penalidades o indemnizaciones exigibles al contratista, este deberá reponer o ampliar aquella, en la cuantía que corresponda, en el plazo de quince días desde la ejecución, incurriendo en caso contrario en causa de resolución.Artículo 109Constitución, reposición y reajuste de garantías
⏱️ Plazoquince díasCuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio del mismo, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de quince días contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación.Artículo 109Constitución, reposición y reajuste de garantías
⏱️ Plazocinco añosdos mesesCuando la garantía definitiva se hubiere constituido mediante contrato de seguro de caución y la duración del contrato excediera los cinco años, el contratista podrá presentar como garantía definitiva un contrato de seguro de caución de plazo inferior al de duración del contrato, estando obligado en este caso, con una antelación mínima de dos meses al vencimiento del contrato de seguro de caución, bien a prestar u…Artículo 109Constitución, reposición y reajuste de garantías
⏱️ Plazodos mesesEl acuerdo de devolución deberá adoptarse y notificarse al interesado en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de garantía.Artículo 111Devolución y cancelación de las garantías definitivas
⏱️ Plazoun añoTranscurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110.Artículo 111Devolución y cancelación de las garantías definitivas
⏱️ Plazoseis mesesCuando el valor estimado del contrato sea inferior a 1.000.000 de euros, si se trata de contratos de obras, o a 100.000 euros, en el caso de otros contratos, o cuando las empresas licitadoras reúnan los requisitos de pequeña o mediana empresa, definida según lo establecido en el Reglamento (CE) n.º 800/2008, de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles…Artículo 111Devolución y cancelación de las garantías definitivas
⏱️ Plazocinco díasa) Los expedientes gozarán de preferencia para su despacho por los distintos órganos que intervengan en la tramitación, que dispondrán de un plazo de cinco días para emitir los respectivos informes o cumplimentar los trámites correspondientes.Artículo 119Tramitación urgente del expediente
⏱️ Plazodiez díasEn tal caso el plazo quedará prorrogado hasta diez días.Artículo 119Tramitación urgente del expediente
⏱️ Plazoquince días hábiles1.º El plazo de quince días hábiles establecido en el apartado 3 del artículo 153, como período de espera antes de la formalización del contrato.Artículo 119Tramitación urgente del expediente
⏱️ Plazo6 días4 días5.º El plazo de 6 días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, para que los servicios dependientes del órgano de contratación faciliten al candidato o licitador la información adicional solicitada, será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen …Artículo 119Tramitación urgente del expediente
⏱️ Plazoun mesc) El plazo de inicio de la ejecución del contrato no podrá exceder de un mes, contado desde la formalización.Artículo 119Tramitación urgente del expediente
⏱️ Plazotreinta díasb) Si el contrato ha sido celebrado por la Administración General del Estado, sus Organismos Autónomos, Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social o demás entidades públicas estatales, se dará cuenta de dichos acuerdos al Consejo de Ministros en el plazo máximo de treinta días.Artículo 120Tramitación de emergencia
⏱️ Plazoun mesc) El plazo de inicio de la ejecución de las prestaciones no podrá ser superior a un mes, contado desde la adopción del acuerdo previsto en la letra a).Artículo 120Tramitación de emergencia
⏱️ Plazocinco añosEste deber se mantendrá durante un plazo de cinco años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo mayor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.Artículo 133Confidencialidad
⏱️ Plazocuarenta y ocho horasNo obstante, podrá en todo caso publicarse a nivel nacional si los poderes adjudicadores no han recibido notificación de su publicación a las cuarenta y ocho horas de la confirmación de la recepción del anuncio por parte de la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.Artículo 134Anuncio de información previa
⏱️ Plazo12 mesesEl periodo cubierto por el anuncio de información previa será de un máximo de 12 meses a contar desde la fecha de envío del citado anuncio a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea o, en su caso, a partir de la fecha de envío también a esta última, del anuncio de publicación en el perfil de contratante a que se refiere el apartado cuarto anterior.Artículo 134Anuncio de información previa
⏱️ Plazo12 mesesSin embargo, en el caso de los contratos de servicios que tengan por objeto alguno de los servicios especiales del Anexo IV, el anuncio de información previa podrá abarcar un plazo superior a 12 meses.Artículo 134Anuncio de información previa
⏱️ Plazo48 horasNo obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.Artículo 135Anuncio de licitación
⏱️ Plazocinco díasEn ese caso el anuncio de licitación o la invitación a los candidatos seleccionados advertirán de esta circunstancia; y el plazo de presentación de las proposiciones o de las solicitudes de participación se prolongará cinco días, salvo en el supuesto de tramitación urgente del expediente a que se refiere el artículo 119.Artículo 138Información a interesados
⏱️ Plazo6 días12 díasLos órganos de contratación proporcionarán a todos los interesados en el procedimiento de licitación, a más tardar 6 días antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas, aquella información adicional sobre los pliegos y demás documentación complementaria que estos soliciten, a condición de que la hubieren pedido al menos 12 días antes del transcurso del plazo de presentación de las proposici…Artículo 138Información a interesados
⏱️ Plazoseis días4 díasEn los expedientes que hayan sido calificados de urgentes, el plazo de seis días a más tardar antes de que finalice el plazo fijado para la presentación de ofertas será de 4 días a más tardar antes de que finalice el citado plazo en los contratos de obras, suministros y servicios sujetos a regulación armonizada siempre que se adjudiquen por procedimientos abierto y restringido.Artículo 138Información a interesados
⏱️ Plazotres díasCuando esta aprecie defectos subsanables, dará un plazo de tres días al empresario para que los corrija.Artículo 141Declaración responsable y otra documentación
⏱️ Plazodos días hábilesEntre la fecha de envío de las invitaciones y el comienzo de la subasta electrónica habrán de transcurrir, al menos, dos días hábiles.Artículo 143Subasta electrónica
⏱️ Plazo20 días hábilesEn los contratos sujetos a regulación armonizada que celebren cualquiera de las entidades sujetas a la presente ley, si se apreciasen indicios fundados de conductas colusorias en el procedimiento de contratación en tramitación, en el sentido definido en el artículo 1 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, el órgano de contratación, de oficio o a instancia de la mesa de contratación, los tr…Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazo3 días hábilesEn este supuesto, deberá ponerse la documentación requerida a disposición de la autoridad de competencia en un plazo máximo de 3 días hábiles.Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazodiez días hábilesEn caso de que el informe concluyese que existen indicios fundados de conducta colusoria, el órgano de contratación notificará y publicará la suspensión y remitirá a los licitadores afectados la documentación necesaria para que en un plazo de diez días hábiles aleguen cuanto tengan por conveniente en defensa de sus derechos.Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazo3 días hábilesUna vez evacuado este trámite, el órgano de contratación podrá recabar de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia o, en su caso, de la autoridad de competencia autonómica correspondiente los informes que juzgue necesarios para resolver, que deberán ser emitidos en el plazo improrrogable de 3 días hábiles.Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazo10 días hábilesA la vista de los informes obrantes en el procedimiento, de las alegaciones y pruebas de los licitadores afectados y de las medidas que en su caso estos acrediten haber adoptado para evitar futuras infracciones, el órgano de contratación resolverá de forma motivada lo que proceda en el plazo de 10 días hábiles.Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazo20 días hábilesEn caso de no recibir el informe de la autoridad de competencia en el plazo de 20 días hábiles, el órgano de contratación podrá acordar continuar con la tramitación del procedimiento o iniciar el procedimiento contradictorio establecido en este apartado.Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazodiez días hábilesUna vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán al licitador que haya presentado la mejor oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 145 para que, dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, presente la documentación justificativa de las circunstancias a las que se …Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazocinco días hábilesEl órgano de contratación adjudicará el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción de la documentación.Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazodiez días hábilesSi como consecuencia del contenido de la resolución de un recurso especial del artículo 44 fuera preciso que el órgano de contratación acordase la adjudicación del contrato a otro licitador, se concederá a este un plazo de diez días hábiles para que cumplimente los trámites que resulten oportunos.Artículo 150Clasificación de las ofertas y adjudicación del contrato
⏱️ Plazo15 díasLa resolución de adjudicación deberá ser motivada y se notificará a los candidatos y licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 días.Artículo 151Resolución y notificación de la adjudicación
⏱️ Plazoquince días hábilesSi el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 44, la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.Artículo 153Formalización de los contratos
⏱️ Plazoun mesLas Comunidades Autónomas podrán incrementar este plazo, sin que exceda de un mes.Artículo 153Formalización de los contratos
⏱️ Plazocinco díasLos servicios dependientes del órgano de contratación requerirán al adjudicatario para que formalice el contrato en plazo no superior a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido el requerimiento, una vez transcurrido el plazo previsto en el párrafo anterior sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formalización del contrato.Artículo 153Formalización de los contratos
⏱️ Plazoquince días hábilesEn los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábiles siguientes a aquel en que se realice la notificación de la adjudicación a los licitadores y candidatos en la forma prevista en el artículo 151.Artículo 153Formalización de los contratos
⏱️ Plazoquince díasLa formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en un plazo no superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato en el perfil de contratante del órgano de contratación.Artículo 154Anuncio de formalización de los contratos
⏱️ Plazo10 díasEl órgano de contratación, cuando proceda, enviará el anuncio de formalización al «Diario Oficial de la Unión Europea» a más tardar 10 días después de la formalización del contrato.Artículo 154Anuncio de formalización de los contratos
⏱️ Plazo48 horasNo obstante, en todo caso podrán publicarse si el órgano de contratación no ha recibido notificación de su publicación a las 48 horas de la confirmación de la recepción del anuncio enviado.Artículo 154Anuncio de formalización de los contratos
⏱️ Plazo30 díasLa adjudicación de los contratos basados en un acuerdo marco o de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, ya perfeccionados en virtud de lo establecido en el artículo 36.3, se publicará trimestralmente por el órgano de contratación dentro de los 30 días siguientes al fin de cada trimestre, en la forma prevista en el presente artículo.Artículo 154Anuncio de formalización de los contratos
⏱️ Plazodiez díasEn todo caso, previa la decisión de no publicar unos determinados datos relativos a la celebración del contrato, los órganos de contratación deberán solicitar la emisión de informe por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a que se refiere la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en el que se aprecie si el derecho de acceso a la información pública…Artículo 154Anuncio de formalización de los contratos
⏱️ Plazoquince díasA petición del candidato o licitador de que se trate, los órganos de contratación comunicarán, lo antes posible, y, en cualquier caso, en un plazo de quince días a partir de la recepción de una solicitud por escrito:Artículo 155Comunicación a los candidatos y a los licitadores
⏱️ Plazotreinta y cinco díastreinta díasEn procedimientos abiertos de adjudicación de contratos sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a treinta y cinco días, para los contratos de obras, suministros y servicios, y a treinta días para las concesiones de obras y servicios, contados desde la fecha de envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.Artículo 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación
⏱️ Plazoquince díasa) Si el órgano de contratación hubiese enviado un anuncio de información previa, el plazo general de presentación de proposiciones podrá reducirse a quince días.Artículo 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación
⏱️ Plazodoce mesestreinta y cinco díasEsta reducción del plazo solo será admisible cuando el anuncio voluntario de información previa se hubiese enviado para su publicación con una antelación máxima de doce meses y mínima de treinta y cinco días antes de la fecha de envío del anuncio de licitación, siempre que en él se hubiese incluido, de estar disponible, toda la información exigida para este.Artículo 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación
⏱️ Plazoquince díasb) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.Artículo 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación
⏱️ Plazocinco díasc) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días.Artículo 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación
⏱️ Plazoquince díasEn los contratos de las Administraciones Públicas que no estén sujetos a regulación armonizada, el plazo de presentación de proposiciones no será inferior a quince días, contados desde el día siguiente al de la publicación del anuncio de licitación del contrato en el perfil de contratante.Artículo 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación
⏱️ Plazoveintiséis díasEn los contratos de obras y de concesión de obras y concesión de servicios, el plazo será, como mínimo, de veintiséis días.Artículo 156Delimitación, plazos para la presentación de proposiciones y plazo de publicación del anuncio de licitación
⏱️ Plazoveinte díasEn todo caso la apertura de las proposiciones deberá efectuarse en el plazo máximo de veinte días contado desde la fecha de finalización del plazo para presentar las mismas.Artículo 157Examen de las proposiciones y propuesta de adjudicación
⏱️ Plazoquince díasCuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario del contrato sea el del precio, la adjudicación deberá recaer en el plazo máximo de quince días a contar desde el siguiente al de apertura de las proposiciones.Artículo 158Adjudicación
⏱️ Plazodos mesesCuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios, o utilizándose un único criterio sea este el del menor coste del ciclo de vida, el plazo máximo para efectuar la adjudicación será de dos meses a contar desde la apertura de las proposiciones, salvo que se hubiese establecido otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.Artículo 158Adjudicación
⏱️ Plazoquince días hábilesLos plazos indicados en los apartados anteriores se ampliarán en quince días hábiles cuando sea necesario seguir los trámites a que se refiere el apartado 4 del artículo 149 de la presente Ley.Artículo 158Adjudicación
⏱️ Plazoquince díasEl plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a quince días a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del anuncio de licitación.Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazoveinte díasEn los contratos de obras el plazo será como mínimo de veinte días.Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazosiete díase) En los supuestos en que en el procedimiento se contemplen criterios de adjudicación cuya cuantificación dependa de un juicio de valor, la valoración de las proposiciones se hará por los servicios técnicos del órgano de contratación en un plazo no superior a siete días, debiendo ser suscritas por el técnico o técnicos que realicen la valoración.Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazosiete días hábiles4.º Requerir a la empresa que ha obtenido la mejor puntuación mediante comunicación electrónica para que constituya la garantía definitiva, así como para que aporte el compromiso al que se refiere el artículo 75.2 y la documentación justificativa de que dispone efectivamente de los medios que se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecución del contrato conforme al artículo 76.2; y todo ello en el plaz…Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazocinco días hábilesEn el caso de que la oferta del licitador que haya obtenido la mejor puntuación se presuma que es anormalmente baja por darse los supuestos previstos en el artículo 149, la mesa, realizadas las actuaciones recogidas en los puntos 1.º y 2.º anteriores, seguirá el procedimiento previsto en el citado artículo, si bien el plazo máximo para que justifique su oferta el licitador no podrá superar los cinco días hábiles d…Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazocinco díasPresentada la garantía definitiva y, en los casos en que resulte preceptiva, previa fiscalización del compromiso del gasto por la Intervención en los términos previstos en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en un plazo no superior a cinco días se procederá a adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose, una vez adjudicado el mismo, a su formalizac…Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazosiete días hábilesEn el supuesto de que el empresario tenga que presentar cualquier otra documentación que no esté inscrita en el Registro de Licitadores, la misma se tendrá que aportar en el plazo de siete días hábiles establecido para presentar la garantía definitiva.Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazodiez días hábilesa) El plazo para la presentación de proposiciones no podrá ser inferior a diez días hábiles, a contar desde el siguiente a la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazo5 días hábilesNo obstante lo anterior, cuando se trate de compras corrientes de bienes disponibles en el mercado el plazo será de 5 días hábiles.Artículo 159Procedimiento abierto simplificado
⏱️ Plazotreinta díasEn cualquier caso, no podrá ser inferior a treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.Artículo 161Solicitudes de participación
⏱️ Plazoquince díasCuando el plazo general de presentación de solicitudes sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación para los contratos de obras, suministros y servicios podrá fijar otro plazo que no será inferior a quince días contados desde la fecha del envío del anuncio de licitación.Artículo 161Solicitudes de participación
⏱️ Plazoquince díasSi se trata de contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de solicitudes de participación será, como mínimo, de quince días, contados desde la publicación del anuncio de licitación.Artículo 161Solicitudes de participación
⏱️ Plazotreinta díasEn cualquier caso no será inferior a treinta días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.Artículo 164Proposiciones
⏱️ Plazodiez díasa) Si se hubiese enviado el anuncio de información previa, el plazo general podrá reducirse a diez días.Artículo 164Proposiciones
⏱️ Plazodiez díasb) Cuando el plazo general de presentación de proposiciones sea impracticable por tratarse de una situación de urgencia, en los términos descritos en el artículo 119, el órgano de contratación podrá fijar otro plazo que no será inferior a diez días contados desde la fecha del envío de la invitación escrita.Artículo 164Proposiciones
⏱️ Plazocinco díasc) Si el órgano de contratación aceptara la presentación de ofertas por medios electrónicos, podrá reducirse el plazo general de presentación de proposiciones en cinco días.Artículo 164Proposiciones
⏱️ Plazodiez díasEn los procedimientos restringidos relativos a contratos no sujetos a regulación armonizada, el plazo para la presentación de proposiciones no será inferior a diez días, contados desde la fecha de envío de la invitación.Artículo 164Proposiciones
⏱️ Plazotres añosLa duración de tales contratos, no podrá, por regla general, ser superior a tres años.Artículo 168Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad
⏱️ Plazotres añose) En los contratos de obras y de servicios, además, cuando las obras o servicios que constituyan su objeto consistan en la repetición de otros similares adjudicados al mismo contratista mediante alguno de los procedimientos de licitación regulados en esta ley previa publicación del correspondiente anuncio de licitación, siempre que se ajusten a un proyecto base que haya sido objeto del contrato inicial adjudicado…Artículo 168Supuestos de aplicación del procedimiento negociado sin publicidad
⏱️ Plazoquince díasA petición del licitador que haya presentado una oferta admisible, la mesa de contratación, o en su defecto, los servicios dependientes del órgano de contratación, comunicará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, el desarrollo de las negociaciones.Artículo 171Información a los licitadores
⏱️ Plazoquince díasA petición del licitador que haya sido descartado en la fase de diálogo, la mesa informará lo antes posible y en todo caso dentro de los quince días siguientes al de recepción de la solicitud por escrito de aquel, del desarrollo del diálogo con los licitadores.Artículo 175Diálogo con los candidatos
⏱️ Plazotreinta díasEl plazo mínimo para la recepción de las solicitudes de participación será de treinta días a partir de la fecha de envío del anuncio de licitación, cuando el contrato esté sujeto a regulación armonizada.Artículo 178Selección de candidatos
⏱️ Plazoveinte díasEn otro caso, dicho plazo no podrá ser inferior a veinte días contados desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.Artículo 178Selección de candidatos
⏱️ Plazocuatro añosEn el caso de que la adquisición de las obras, servicios o suministros conlleve la realización de prestaciones sucesivas, aquella solo se podrá llevar a cabo durante un periodo máximo de cuatro años a partir de la recepción de la resolución sobre la adquisición de las obras, servicios o suministros a la que se refiere el apartado 1 del presente artículo.Artículo 181Adquisiciones derivadas del procedimiento de asociación para la innovación
⏱️ Plazotreinta díasLa Administración tendrá la obligación de abonar el precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210, y si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir del cumplim…Artículo 198Pago del precio
⏱️ Plazotreinta díasPara que haya lugar al inicio del cómputo de plazo para el devengo de intereses, el contratista deberá haber cumplido la obligación de presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, en tiempo y forma, en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación del servicio.Artículo 198Pago del precio
⏱️ Plazotreinta díasSin perjuicio de lo establecido en el apartado 4 del artículo 210 y en el apartado 1 del artículo 243, la Administración deberá aprobar las certificaciones de obra o los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio.Artículo 198Pago del precio
⏱️ Plazotreinta díasEn todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de treinta días para presentar la factura ante el registro administrativo correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente sobre factura electrónica, el devengo de intereses no se iniciará hasta transcurridos treinta días desde la fecha de la correcta presentación de la factura, sin que la Administración haya aprobado la conformidad, si proce…Artículo 198Pago del precio
⏱️ Plazocuatro mesesun mesSi la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley.Artículo 198Pago del precio
⏱️ Plazoseis mesesSi la demora de la Administración fuese superior a seis meses, el contratista tendrá derecho, asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen.Artículo 198Pago del precio
⏱️ Plazotreinta díascuatro mesesseis mesesLas Comunidades Autónomas podrán reducir los plazos de treinta días, cuatro meses y seis meses establecidos en los apartados 4, 5 y 6 de este artículo.Artículo 198Pago del precio
⏱️ Plazoun mesSi, transcurrido el plazo de un mes, la Administración no hubiera contestado, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.Artículo 199Procedimiento para hacer efectivas las deudas de las Administraciones Públicas
⏱️ Plazotres díasAntes de proceder a la modificación del contrato con arreglo a lo dispuesto en el artículo 205, deberá darse audiencia al redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por conveniente.Artículo 207Especialidades procedimentales
⏱️ Plazo5 díasAsimismo los órganos de contratación que hubieren modificado un contrato durante su vigencia, con independencia de si este está o no sujeto a regulación armonizada y de la causa que justifique la modificación, deberán publicar en todo caso un anuncio de modificación en el perfil de contratante del órgano de contratación en el plazo de 5 días desde la aprobación de la misma, que deberá ir acompañado de las alegacio…Artículo 207Especialidades procedimentales
⏱️ Plazoun añoc) El derecho a reclamar prescribe en un año contado desde que el contratista reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.Artículo 208Suspensión de los contratos
⏱️ Plazotreinta díasExcepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo 243, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la naturaleza del contrato lo exija, y ser notificada al contratista la liquidación correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.Artículo 210Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
⏱️ Plazotreinta díasNo obstante, si la Administración Pública recibe la factura con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha recepción, el plazo de treinta días se contará desde su correcta presentación por el contratista en el registro correspondiente en los términos establecidos en la normativa vigente en materia de factura electrónica.Artículo 210Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación
⏱️ Plazoocho mesesLos expedientes de resolución contractual deberán ser instruidos y resueltos en el plazo máximo de ocho meses.Artículo 212Aplicación de las causas de resolución
⏱️ Plazoquince días hábilesEl contratista podrá impugnar esta decisión ante el órgano de contratación que deberá resolver lo que proceda en el plazo de quince días hábiles.Artículo 213Efectos de la resolución
⏱️ Plazodos mesesEl plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, trascurrido el cual deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.Artículo 214Cesión de los contratos
⏱️ Plazoveinte díasc) Si los pliegos hubiesen impuesto a los licitadores la obligación de comunicar las circunstancias señaladas en la letra a) del presente apartado, los subcontratos que no se ajusten a lo indicado en la oferta, por celebrarse con empresarios distintos de los indicados nominativamente en la misma o por referirse a partes de la prestación diferentes a las señaladas en ella, no podrán celebrarse hasta que transcurran…Artículo 215Subcontratación
⏱️ Plazoveinte díasBajo la responsabilidad del contratista, los subcontratos podrán concluirse sin necesidad de dejar transcurrir el plazo de veinte días si su celebración es necesaria para atender a una situación de emergencia o que exija la adopción de medidas urgentes y así se justifica suficientemente.Artículo 215Subcontratación
⏱️ Plazotreinta díasLa aceptación deberá efectuarse en un plazo máximo de treinta días desde la entrega de los bienes o la prestación del servicio.Artículo 216Pagos a subcontratistas y suministradores
⏱️ Plazocuatro añosLa duración de un acuerdo marco no podrá exceder de cuatro años, salvo en casos excepcionales, debidamente justificados.Artículo 219Funcionalidad y límites
⏱️ Plazotreinta díasLa posibilidad de adjudicar contratos con base en un acuerdo marco estará condicionada a que en el plazo de treinta días desde su formalización, se hubiese remitido el correspondiente anuncio de la misma a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, en el caso de que se trate de contratos sujetos a regulación armonizada y efectuado su publicación en el perfil de contratante del órgano de contratación, y en el…Artículo 220Procedimiento de celebración de acuerdos marco
⏱️ Plazotreinta díasEl plazo mínimo para la presentación de las solicitudes de participación será de treinta días, contados a partir de la fecha del envío del anuncio de licitación a la Oficina de Publicaciones de la Unión Europea.Artículo 225Incorporación de empresas al sistema
⏱️ Plazodiez días hábilesLos órganos de contratación evaluarán estas solicitudes de participación, de conformidad con los criterios de selección, en el plazo de los diez días hábiles siguientes a su recepción.Artículo 225Incorporación de empresas al sistema
⏱️ Plazoquince días hábilesDicho plazo podrá prorrogarse a quince días hábiles en casos concretos justificados, en particular si es necesario examinar documentación complementaria o verificar de otro modo si se cumplen los criterios de selección.Artículo 225Incorporación de empresas al sistema
⏱️ Plazocinco días hábilesLa misma deberá ser aportada por el candidato dentro del plazo de cinco días hábiles contados a partir de la fecha en que este fue requerido.Artículo 225Incorporación de empresas al sistema
⏱️ Plazodiez díasEl plazo mínimo para la presentación de ofertas será de diez días, contados a partir de la fecha de envío de la invitación escrita.Artículo 226Adjudicación de los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición
⏱️ Plazotres mesesEn el supuesto de que se renunciara a la ejecución de la obra o no se produzca pronunciamiento en un plazo de tres meses, salvo que el pliego de cláusulas estableciera otro mayor, el contratista tendrá derecho al pago del precio del proyecto incrementado en el 5 por 100 como compensación.Artículo 234Presentación del proyecto por el empresario
⏱️ Plazoun mesA tales efectos, dentro del plazo que se consigne en el contrato que no podrá ser superior a un mes desde la fecha de su formalización salvo casos excepcionales justificados, el servicio de la Administración encargada de las obras procederá, en presencia del contratista, a efectuar la comprobación del replanteo hecho previamente a la licitación, extendiéndose acta del resultado que será firmada por ambas partes in…Artículo 237Comprobación del replanteo
⏱️ Plazodiez díasA los efectos del pago, la Administración expedirá mensualmente, en los primeros diez días siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra ejecutada conforme a proyecto durante dicho período de tiempo, salvo prevención en contrario en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuyos abonos tienen el concepto de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que s…Artículo 240Certificaciones y abonos a cuenta
⏱️ Plazotres días hábilesCuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas características difieran de las fijadas en este, y no sea necesario realizar una nueva licitación, los precios aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, previa audiencia del contratista por plazo mínimo de tres días hábiles.Artículo 242Modificación del contrato de obras
⏱️ Plazocinco díasCuando la modificación contemple unidades de obra que hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, antes de efectuar la medición parcial de las mismas, deberá comunicarse a la Intervención de la Administración correspondiente, con una antelación mínima de cinco días, para que, si lo considera oportuno, pueda acudir a dicho acto en sus funciones de comprobación material de la inversión, y ello, sin perjuici…Artículo 242Modificación del contrato de obras
⏱️ Plazotres díasb) Audiencia del contratista y del redactor del proyecto, por plazo mínimo de tres días.Artículo 242Modificación del contrato de obras
⏱️ Plazoseis mesesocho mesesEn el plazo de seis meses contados desde el acuerdo de autorización provisional deberá estar aprobado técnicamente el proyecto, y en el de ocho meses el expediente de la modificación del contrato.Artículo 242Modificación del contrato de obras
⏱️ Plazoocho mesesDentro del citado plazo de ocho meses se ejecutarán preferentemente, de las unidades de obra previstas, aquellas partes que no hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas.Artículo 242Modificación del contrato de obras
⏱️ Plazoocho mesesLas obras ejecutadas dentro del plazo de ocho meses, serán objeto de certificación y abono en los términos previstos en la presente Ley con la siguiente singularidad:Artículo 242Modificación del contrato de obras
⏱️ Plazotres mesesDentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato en el plazo previsto en esta Ley.Artículo 243Recepción y plazo de garantía
⏱️ Plazotres mesescinco mesesEn el caso de obras cuyo valor estimado supere los doce millones de euros en las que las operaciones de liquidación y medición fueran especialmente complejas, los pliegos podrán prever que el plazo de tres meses para la aprobación de la certificación final al que se refiere el párrafo anterior, podrá ser ampliado, siempre que no supere en ningún caso los cinco meses.Artículo 243Recepción y plazo de garantía
⏱️ Plazoun añoEl plazo de garantía se establecerá en el pliego de cláusulas administrativas particulares atendiendo a la naturaleza y complejidad de la obra y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales.Artículo 243Recepción y plazo de garantía
⏱️ Plazoquince díasDentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras.Artículo 243Recepción y plazo de garantía
⏱️ Plazosesenta díasSi este fuera favorable, el contratista quedará exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que deberá efectuarse en el plazo de sesenta días.Artículo 243Recepción y plazo de garantía
⏱️ Plazoquince añosSi la obra se arruina o sufre deterioros graves incompatibles con su función con posterioridad a la expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá este de los daños y perjuicios que se produzcan o se manifiesten durante un plazo de quince años a contar desde la recepción.Artículo 244Responsabilidad por vicios ocultos
⏱️ Plazodos añosLas acciones para exigir la responsabilidad prevista en el apartado anterior por daños materiales dimanantes de los vicios o defectos, prescribirán en el plazo de dos años a contar desde que se produzcan o se manifiesten dichos daños, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistir para exigir responsabilidades por incumplimiento contractual.Artículo 244Responsabilidad por vicios ocultos
⏱️ Plazoquince añosTranscurrido el plazo de quince años establecido en el primer apartado de este artículo, sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida cualquier responsabilidad del contratista.Artículo 244Responsabilidad por vicios ocultos
⏱️ Plazocuatro mesesb) La suspensión de la iniciación de las obras por plazo superior a cuatro meses.Artículo 245Causas de resolución
⏱️ Plazoocho mesesc) La suspensión de las obras por plazo superior a ocho meses por parte de la Administración.Artículo 245Causas de resolución
⏱️ Plazocuatro mesesEn el supuesto de desistimiento antes de la iniciación de las obras, o de suspensión de la iniciación de las mismas por parte de la Administración por plazo superior a cuatro meses, el contratista tendrá derecho a percibir por todos los conceptos una indemnización del 3 por cien del precio de adjudicación, IVA excluido.Artículo 246Efectos de la resolución
⏱️ Plazoocho mesesEn caso de desistimiento una vez iniciada la ejecución de las obras, o de suspensión de las obras iniciadas por plazo superior a ocho meses, el contratista tendrá derecho por todos los conceptos al 6 por cien del precio de adjudicación del contrato de las obras dejadas de realizar en concepto de beneficio industrial, IVA excluido, entendiéndose por obras dejadas de realizar las que resulten de la diferencia entre …Artículo 246Efectos de la resolución
⏱️ Plazoquince díasEl órgano de contratación resolverá lo que proceda en el plazo de quince días.Artículo 246Efectos de la resolución
⏱️ Plazoun mesLa Administración concedente someterá el estudio de viabilidad a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de la complejidad del mismo y dará traslado del mismo para informe a los órganos de la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y Entidades Locales afectados cuando la obra no figure en el correspondiente planeamiento urbanístico, que deberán emiti…Artículo 247Estudio de viabilidad
⏱️ Plazotres mesesseis mesesPresentado el estudio será elevado al órgano competente para que en el plazo de tres meses comunique al particular la decisión de tramitar o no tramitar el mismo o fije un plazo mayor para su estudio que, en ningún caso, será superior a seis meses.Artículo 247Estudio de viabilidad
⏱️ Plazoun mesEl anteproyecto se someterá a información pública por el plazo de un mes, prorrogable por idéntico plazo en razón de su complejidad, para que puedan formularse cuantas observaciones se consideren oportunas sobre la ubicación y características de las obras, así como cualquier otra circunstancia referente a su declaración de utilidad pública, y dará traslado de este para informe a los órganos de la Administración Ge…Artículo 248Anteproyecto de construcción y explotación de las obras
⏱️ Plazotres añosEl secuestro o intervención tendrá carácter temporal y su duración será la que determine el órgano de contratación sin que pueda exceder, incluidas las posibles prórrogas, de tres años.Artículo 263Secuestro o intervención de la concesión
⏱️ Plazoun mesLa emisión de las obligaciones, bonos u otros títulos referidos deberá ser comunicada al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada emisión se realice.Artículo 271Emisión de obligaciones y otros títulos
⏱️ Plazodos mesesEl plazo para notificar la resolución sobre la solicitud de autorización será de dos meses, transcurrido el cual sin resolución expresa la solicitud deberá entenderse estimada.Artículo 272Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario
⏱️ Plazoun mesLas solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resolviera y notificara en ese plazo.Artículo 272Incorporación a títulos negociables de los derechos de crédito del concesionario
⏱️ Plazoun mesLas solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artículo y en el siguiente se resolverán por el órgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no se resuelven y notifican en ese plazo.Artículo 273Objeto de la hipoteca de la concesión y pignoración de derechos
⏱️ Plazo15 díasTodo el que desee participar en el procedimiento de ejecución hipotecaria en calidad de postor o eventual adjudicatario, incluso el propio acreedor hipotecario si la legislación sectorial no lo impidiera, deberá comunicarlo al órgano de contratación para obtener la oportuna autorización administrativa, que deberá notificarse al interesado en el plazo máximo de 15 días, y sin la cual no se le admitirá en el procedi…Artículo 275Ejecución de la hipoteca
⏱️ Plazoun mesLa obtención de estos créditos deberá comunicarse al órgano de contratación en el plazo máximo de un mes desde la fecha en que cada uno hubiera sido concedido.Artículo 277Créditos participativos
⏱️ Plazoseis mesesb) La demora superior a seis meses por parte del órgano de contratación en la entrega al concesionario de la contraprestación, de los terrenos o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.Artículo 279Causas de resolución
⏱️ Plazotres mesesLa cantidad resultante se fijará dentro del plazo de tres meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de cláusulas administrativas particulares.Artículo 280Efectos de la resolución
⏱️ Plazoun mesEn el caso que quedara desierta la primera licitación, se convocará una nueva licitación en el plazo máximo de un mes, siendo el tipo de licitación el 50 por ciento de la primera.Artículo 281Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
⏱️ Plazodos mesesEl adjudicatario de la licitación deberá abonar el importe de esta en el plazo de dos meses desde que se haya adjudicado la concesión.Artículo 281Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
⏱️ Plazotres mesesEn todo caso, desde la resolución de la concesión a la apertura de las ofertas de la primera licitación no podrá transcurrir un plazo superior a tres meses.Artículo 281Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
⏱️ Plazotres mesesEn el caso de que la segunda licitación quedara desierta, el valor de la concesión será el tipo de esta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o acreedores titulares al menos de un 5 por ciento del pasivo exigible de la concesionaria, en el plazo máximo de tres meses a contar desde que quedó desierta, un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de licitación, en cuyo…Artículo 281Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
⏱️ Plazotres mesesLa Administración abonara al primitivo concesionario el valor de la concesión en un plazo de tres meses desde que se haya realizado la adjudicación de la licitación a la que se refiere el apartado anterior o desde que la segunda licitación haya quedado desierta.Artículo 281Nuevo proceso de adjudicación en concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
⏱️ Plazodiez añosa) El tipo se determinará en función de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad concesionaria, por la explotación de la concesión, en el periodo que resta desde la resolución del contrato hasta su reversión, actualizados al tipo de descuento del interés de las obligaciones del Tesoro a diez años incrementado en 300 puntos básicos.Artículo 282Determinación del tipo de licitación de la concesión de obras en los casos en los que la resolución obedezca a causas no imputables a la Administración
⏱️ Plazoseis mesesb) La demora superior a seis meses por parte de la Administración en la entrega al concesionario de la contraprestación o de los medios auxiliares a que se obligó según el contrato.Artículo 294Causas de resolución
⏱️ Plazocuatro mesesa) El desistimiento antes de la iniciación del suministro o la suspensión de la iniciación del suministro por causa imputable a la Administración por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el contrato para la entrega salvo que en el pliego se señale otro menor.Artículo 306Causas de resolución
⏱️ Plazoocho mesesb) El desistimiento una vez iniciada la ejecución del suministro o la suspensión del suministro por un plazo superior a ocho meses acordada por la Administración, salvo que en el pliego se señale otro menor.Artículo 306Causas de resolución
⏱️ Plazocuatro mesesa) El desistimiento antes de iniciar la prestación del servicio o la suspensión por causa imputable al órgano de contratación de la iniciación del contrato por plazo superior a cuatro meses a partir de la fecha señalada en el mismo para su comienzo, salvo que en el pliego se señale otro menor.Artículo 313Causas y efectos de la resolución
⏱️ Plazoocho mesesb) El desistimiento una vez iniciada la prestación del servicio o la suspensión del contrato por plazo superior a ocho meses acordada por el órgano de contratación, salvo que en el pliego se señale otro menor.Artículo 313Causas y efectos de la resolución
⏱️ Plazodos mesesCuando el contrato de servicios consista en la elaboración íntegra de un proyecto de obra, el órgano de contratación exigirá la subsanación por el contratista de los defectos, insuficiencias técnicas, errores materiales, omisiones e infracciones de preceptos legales o reglamentarios que le sean imputables, otorgándole al efecto el correspondiente plazo que no podrá exceder de dos meses.Artículo 314Subsanación de errores y corrección de deficiencias
⏱️ Plazoun mesEn el segundo caso el nuevo plazo concedido para subsanar las deficiencias no corregidas será de un mes improrrogable, incurriendo el contratista en una penalidad equivalente al 25 por ciento del precio del contrato.Artículo 314Subsanación de errores y corrección de deficiencias
⏱️ Plazoun mesEl contratista deberá abonar el importe de dicha indemnización en el plazo de un mes a partir de la notificación de la resolución correspondiente, que se adoptará, previa tramitación de expediente con audiencia del interesado.Artículo 315Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto
⏱️ Plazodiez añosLa indemnización derivada de la responsabilidad exigible al contratista alcanzará el 50 por ciento del importe de los daños y perjuicios causados, hasta un límite máximo de cinco veces el precio pactado por el proyecto y será exigible dentro del término de diez años, contados desde la recepción del mismo por la Administración, siendo a cargo de estas, en su caso, el resto de dicha indemnización cuando deba ser sat…Artículo 315Indemnizaciones por desviaciones en la ejecución de obras y responsabilidad por defectos o errores del proyecto
⏱️ Plazodiez días2.º El plazo de presentación de ofertas se fijará por la entidad contratante teniendo en cuenta el tiempo razonablemente necesario para la preparación de aquellas, sin que en ningún caso dicho plazo pueda ser inferior a diez días a contar desde la publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante.Artículo 321Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores
⏱️ Plazoveinte días hábilesEl informe será evacuado en el plazo máximo de veinte días hábiles.Artículo 321Adjudicación de contratos de las entidades del sector público que no tengan el carácter de poderes adjudicadores
⏱️ Plazocuatro añosb) Cuando el pago de los contratos se concierte mediante el sistema de arrendamiento financiero o mediante el sistema de arrendamiento con opción de compra y el número de anualidades supere cuatro años.Artículo 324Autorización para contratar
⏱️ Plazouna mesSalvo en el caso en que la competencia para contratar corresponda a una Junta de Contratación, en los procedimientos abiertos, abierto simplificado, restringidos, de diálogo competitivo, de licitación con negociación y de asociación para la innovación, los órganos de contratación de las Administraciones Públicas estarán asistidos por una mesa de contratación.Artículo 326Mesas de contratación
⏱️ Plazouna mesPara asistir al órgano de contratación en los procedimientos de diálogo competitivo o de asociación para la innovación que se sigan por las Administraciones Públicas, se constituirá una mesa con la composición señalada en el apartado 3 del artículo anterior a la que se incorporarán personas especialmente cualificadas en la materia sobre la que verse el diálogo o la asociación para la innovación, designadas por el …Artículo 327Mesa especial del diálogo competitivo o del procedimiento de asociación para la innovación
⏱️ Plazotres añosIgualmente, la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado elaborará y remitirá a la Comisión Europea cada tres años un informe referido a todos los poderes adjudicadores estatales, autonómicos y locales que, respecto de la licitación pública y ejecución de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de obras y concesión de servicios que estén sujetos a regulación armonizada, comprenda, entre…Artículo 328Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
⏱️ Plazoquince díasLos informes serán remitidos a la Comisión Europea en los quince días que siguen a su adopción.Artículo 328Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
⏱️ Plazoun mesLa Junta Consultiva hará público el contenido de los informes nacionales en el plazo de un mes a contar desde su remisión a la Comisión Europea, publicándolos en los correspondientes portales de transparencia y en la Plataforma de Contratación del Sector Público.Artículo 328Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado
⏱️ Plazoun añob) Por parte de las Comunidades Autónomas, tres representantes designados rotatoriamente por periodos de un año, en función del orden de creación de las mismas.Artículo 329Comité de cooperación en materia de contratación pública
⏱️ Plazotres añosa) Un informe comprensivo de todas aquellas cuestiones mencionadas en las letras b), c), d), e) y f) del apartado 4 del artículo 328 con una periodicidad de –al menos– cada tres años.Artículo 331Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
⏱️ Plazotres añosb) Un informe comprensivo de las cuestiones previstas en el apartado 8 del artículo 332 con una periodicidad de –al menos– cada tres años.Artículo 331Aportación de información por las Comunidades Autónomas y de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla
⏱️ Plazo10 añosLos titulares de la presidencia y de las vocalías de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán funcionarios de carrera, incluidos en el ámbito de la aplicación del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, pertenecientes al Subgrupo A1 del artículo 76 de dicho texto refundido, que cuenten, al menos, …Artículo 332Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
⏱️ Plazoseis añosEl presidente y los demás miembros de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación serán designados por el Consejo de Ministros, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Hacienda y Función Pública, por un periodo improrrogable de seis años.Artículo 332Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
⏱️ Plazotres añosLa Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación elaborará un informe de supervisión que remitirá a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, que se integrará en el informe nacional a remitir a la Comisión Europea cada tres años.Artículo 332Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación
⏱️ Plazotreinta días hábilesLos informes preceptivos serán evacuados en el plazo de treinta días hábiles desde la solicitud del poder adjudicador u otra entidad contratante o nueva aportación de información a que se refiere el párrafo siguiente.Artículo 333La Oficina Nacional de Evaluación
⏱️ Plazocuatro añosTendrá un horizonte temporal de cuatro años y abordará, entre otros, los siguientes aspectos:Artículo 334Estrategia Nacional de Contratación Pública
⏱️ Plazoun mesTranscurrido un mes desde la remisión a la Comisión Europea de la Estrategia aprobada por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación se hará público su contenido en la Plataforma de Contratación del Sector Público.Artículo 334Estrategia Nacional de Contratación Pública
⏱️ Plazoun mesEl informe se comunicará a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación y a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado que lo remitirá a la Comisión Europea y lo pondrá en conocimiento de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, haciendo público su contenido en el plazo de un mes desde dicha remisión.Artículo 334Estrategia Nacional de Contratación Pública
⏱️ Plazoseis mesesLa nueva Estrategia será aprobada en el plazo de seis meses contados desde la adopción del informe.Artículo 334Estrategia Nacional de Contratación Pública
⏱️ Plazonueve mesesLa primera Estrategia se aprobará por la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación en el plazo de nueve meses desde la publicación de la presente Ley en el «Boletín Oficial del Estado.»Artículo 334Estrategia Nacional de Contratación Pública
⏱️ Plazotres mesesDentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato, para el ejercicio de la función fiscalizadora, deberá remitirse al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la Comunidad Autónoma una copia certificada del documento en el que se hubiere formalizado aquel, acompañada de un extracto del expediente del que se derive, siempre que el precio de adjudicación del contrato o en el caso de…Artículo 335Remisión de contratos al Tribunal de Cuentas
⏱️ Plazocuatro añosCorresponden a los Alcaldes y a los Presidentes de las Entidades Locales las competencias como órgano de contratación respecto de los contratos de obras, de suministro, de servicios, los contratos de concesión de obras, los contratos de concesión de servicios y los contratos administrativos especiales, cuando su valor estimado no supere el 10 por ciento de los recursos ordinarios del presupuesto ni, en cualquier c…Disposición adicional segundaCompetencias en materia de contratación en las Entidades Locales
⏱️ Plazocuatro añosEn los contratos que tengan por objeto la adquisición de bienes inmuebles, el importe de la adquisición podrá ser objeto de un aplazamiento de hasta cuatro años, con sujeción a los trámites previstos en la normativa reguladora de las Haciendas Locales para los compromisos de gastos futuros.Disposición adicional terceraNormas específicas de contratación pública en las Entidades Locales
⏱️ Plazoun añoEl acuerdo de Consejo de Ministros a que se refiere este apartado deberá adoptarse en el plazo máximo de un año a contar desde la entrada en vigor de esta ley.Disposición adicional cuartaContratos reservados
⏱️ Plazo24 horash) En los procedimientos de adjudicación de contratos, el envío por medios electrónicos de las ofertas podrá hacerse en dos fases, transmitiendo primero la huella electrónica de la oferta, con cuya recepción se considerará efectuada su presentación a todos los efectos, y después la oferta propiamente dicha en un plazo máximo de 24 horas.Disposición adicional decimosextaUso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los procedimientos regulados en la Ley
🎂 Edaddiez añosEl nombramiento del Presidente y los vocales de estos Tribunales se hará en los mismos términos y requisitos previstos para el del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, si bien solo se le exigirán diez años de antigüedad.Disposición adicional vigésima novenaRégimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella
⏱️ Plazotres añosLa primera renovación de los Tribunales se hará de forma parcial a los tres años del nombramiento.Disposición adicional vigésima novenaRégimen de los órganos competentes para resolver los recursos de la Administración General del Estado y Entidades Contratantes adscritas a ella
⏱️ Plazotres añosd) Que el poder adjudicador de que se trate no haya adjudicado a la organización un contrato para los servicios en cuestión con arreglo al presente artículo en los tres años precedentes.Disposición adicional cuadragésima octavaReserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones
⏱️ Plazotres añosLa duración máxima del contrato que se adjudique de acuerdo con lo dispuesto en esta disposición adicional no excederá de tres años.Disposición adicional cuadragésima octavaReserva de ciertos contratos de servicios sociales, culturales y de salud a determinadas organizaciones
⏱️ Plazoochenta añosa) El plazo máximo previsto en el artículo 29.6 podrá incrementase hasta los ochenta años, quedando determinado de acuerdo con el período estimado de recuperación de la inversión.Disposición adicional quincuagésima séptima [sic]Régimen jurídico aplicable a los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública
⏱️ Plazodiez añosseis mesesd) No será obligatoria la aplicación de la tasa de descuento prevista en el Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, pudiendo adoptarse para el cálculo del período de recuperación de la inversión una tasa de descuento comprendida entre el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en l…Disposición adicional quincuagésima séptima [sic]Régimen jurídico aplicable a los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública
⏱️ Plazoseis mesesLos pliegos de cláusulas administrativas generales que a la entrada en vigor de la presente Ley ya se encontraran aprobados por las Comunidades Autónomas, dispondrán de un plazo de seis meses para su adaptación a lo previsto en el apartado 2 del artículo 121.Disposición transitoria primeraExpedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley
⏱️ Plazoseis mesesHasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, la obligación establecida para el procedimiento abierto simplificado en la letra a) del apartado 4 del artículo 159, de estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas o registro equivalente, la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se rea…Disposición transitoria terceraInscripción en el Registro de Licitadores en el procedimiento abierto simplificado del artículo 159
⏱️ Plazoseis mesesHasta que transcurran seis meses de la entrada en vigor de la presente Ley y resulte exigible, por tanto, las obligaciones establecidas en el artículo 32.2.d) respecto al contenido de los estatutos de las entidades que ostenten la condición de medio propio personificado, estas seguirán actuando con sus estatutos vigentes siempre y cuando cumplan con lo establecido en las letras a), b) y c) del apartado 2 del artíc…Disposición transitoria cuartaEstatutos de los medios propios personificados
⏱️ Plazocuatro mesesLos entes a los que se refiere el Título Tercero deberán adaptar sus instrucciones internas de contratación a lo establecido en los artículos 318 y 321 en el plazo máximo de cuatro meses desde la entrada en vigor de la presente Ley.Disposición transitoria quintaInstrucciones internas de contratación
⏱️ Plazo3 mesesLas empresas que a la fecha de entrada en vigor de esta norma ostenten clasificación como Contratista de Obras o como Contratista de Servicios otorgada por las Comisiones Clasificadoras de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado y por una o más Comunidades Autónomas, o por dos o más Comunidades Autónomas, deberán optar por una de ellas expresamente ante la Junta Consultiva de Contratación Pública de…Disposición transitoria sextaClasificación de contratistas
⏱️ Plazotres mesesEn caso de que una empresa no opte por una clasificación en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, se entenderá que ha optado por la última clasificación que se le haya concedido y que renuncia a las restantes.Disposición transitoria sextaClasificación de contratistas
⏱️ Plazoun mesLos plazos de un mes establecidos en los apartados 2 y 4 del artículo 210.Disposición final primeraTítulos competenciales
⏱️ Plazocuatro mesesLa presente ley entrará en vigor a los cuatro meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado".Disposición final decimosextaEntrada en vigor
⏱️ Plazodiez mesesNo obstante, la letra a) del apartado 4 del artículo 159 y la letra d) del apartado 2 del artículo 32, lo harán a los diez meses de la citada publicación; y los artículos 328 a 334, así como la disposición final décima, que lo harán al día siguiente de la referida publicación.Disposición final decimosextaEntrada en vigor
Extraído automáticamente del texto consolidado del BOE. Comprueba siempre el artículo completo: algunas frases tienen excepciones en otros apartados.